Böylece taraflar arasında kararlaştırılmış olan sözleşmede, normal teslim süresinin bitmesiyle davacı idarenin hemen fesih ihtarında bulunamayacağı, bunun için 20 gün bekleyeceği, buna karşılık davalı yüklenicinin de geçen her gün için iş bedelinin binde beşi oranında ceza ödeyeceği kabul edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 9,48 oranında damga vergisine tabi olduğu, resmi...

...diğer yükümlülüklerin neler olacağı, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğine dair bilgilerine yer vermesi konusunda idarenin bir zorunluluğunun olmadığı ve takdirinde olduğu, ilgili standart formda idarenin doldurması gereken alanın kesin teminat oranının ne kadar olacağına ilişkin olduğu ve bu alanın % 6 olarak...

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. Ancak % 3 oranının üzerinde de teminat verilmesi mümkündür.

TL) yeniden değerleme oranı kadar (% nedenlerle) ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasına neden olmuş ve bunun sonucunda da yeni personel alımı yapılmıştır.

TL Olarak tespit edildiğini, yukarıdan da anlaşılacağı üzere Sayıştay Denetçileri hesap yönteminde; birim fiyat olarak sözleşme yılı (2009) birim fiyatı üzerinden ihale tenzilatı % 20,71 oranında indirim uygulanarak bulunan fiyatın (…

YİGŞ'nin bu hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak Yüksek Fen Kurulunun 31.05.2006 tarih ve 2006/021 sayılı kararında, ... ...İSTON A.Ş.’nin belirlemiş olduğu ağırlıklardan daha az belirlediği boru miktarının oranı %2 değil, %25’dir.

... belirtilerek, yüklenici olarak kusurları olmaksızın meydana gelen gecikmeler için, işe etkisi oranında süre uzatımı verilmesini idaresinden talep ettiği, İdare tarafından 101.315,46 ... Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını talep ettiği, Görülmektedir.

...08.11.2012 tarihinde ihale, ilan edilmiş, 27.11.2012 tarihinde ihale yapılmış, ihale kararı, 30.11.2012 tarihinde onaylanmış ve işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde imzalanmıştır... ...eksiklikleri tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde belirtilen ceza oranının ¼’ü oranında her geçen gün için ceza kesilmesi hükme bağlanmıştır.

Özel Kalem Müd.)’a müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verildiği görülmüştür. Özel Kalem Müd.)’dan münferiden tazminine karar verilmiştir. ...bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.