Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. ...ayı üretici fiyat farkı endeks değeri alınarak fiyat farkı bedelinin hesaplandığı, Ancak, 24/12/2021 tarihinde tahsis... ...çalışılmaya uygun olmayan devresinin 01/12-15/04 tarihleri arasında kalan 135 gün olduğu, sözleşmenin “fiyat farkı hesabı” başlığı...

bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibi vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2. ...getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı yükleniciye iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir...

... tespit edilebileceği, çizimlerde sac imalatlarının gösterilmemiş olduğu varsayıldığı takdirde, oturma yerlerinin altında ve yanlarında kalan taşıyıcı elemanların perspektifte görünmeleri gerektiği, ancak ... boya ve demir kapıların boyanması imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olduğu, Belirtilmektedir.

... 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 ... ihtarname olmadığından alacağın 10.000,00 TL'sine dava, kalanına ıslah tarihinden itibaren avans faizi işletilmesine, davacı ... tarafından teknik verilerin teminine yönelik yapılan masraflara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi ...

...hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret... quot; ifade edilmiştir. Şube Müd.)’den müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. Üniversitenin bu tarihten sonra kalan (3.

...idareye verilen teminat mektubu nedeniyle ödediği komisyon bedeli olarak 31.773,00 TL teknik personel taahhütleri için... ...göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. Uyuşmazlık sözleşmenin davalı tarafından feshedilmiş olmasından kaynaklanmıştır.

...kullandırılması nedeniyle Belediye bütçesinden ecrimisil bedeli olarak ödenen … TL kamu zararının üst yönetici Belediye... ...irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program... Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.