...takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize... Müdürlüğünce ödenmesi için Genel Müdürlüğe gönderilen işe ilişkin … tarih ve … nolu, … ...vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede...

...494.423,00 TL tutarında tahakkuk ettirilip tahsil aşamasına geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe göre yeniden düzeltilemeyeceği belirtilmektedir. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...çıkan bir anlaşmazlık olarak değerlendirilmesi durumunda, işe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...tarih ve 939402 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 17... ...bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir... ...idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış...

...07/04/2021 tarihli ve 7589 sayılı yazısından özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...yapılan hakedişlerde fiyat farkının 03/09/2020 tarihinden başlamak kaydıyla hesaplanmasının uygun görüldüğü, 03... ...işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeks olduğu ve işe ait sözleşmenin 14.3 maddesi gereğince fiyat farkına...

023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …, imzasıyla 16.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde süre uzatım kararı verilmiştir.