Amacı, teklifi imzalayan kişinin yetkili olduğunu ve imzasının neye benzediğini görmektir. ...değişiklikle, tüzel kişilerin (şirketlerin) imza sirküleri yerine ticaret sicil müdürlüğünden alacakları imza verilerini...
iş yeri teslimi - Arama Sonuçları
...dayanmaktadır: Aynı Tebligat Adresi: Her iki istekli de anahtar teslimi götürü bedel teklif mektuplarında tebligat adresi... Barış Bulvarı 109/B 21500 Bismil/Diyarbakır) beyan etmiştir.
...enin son fıkrası, özel bir durumu düzenler: Anahtar teslimi götürü bedel yapılan yapım işleri sözleşmelerind... Ancak kısa bir süre sonra, başka bir isteklinin başvurusu üzerine mahkeme, ihalenin iptaline karar vermiştir. ...yükleniciye ait olduğunu ve idarenin bir mahkeme kararını yerine getirmesinin kendisine bir kusur olarak atfedilemeyeceğini...
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
...Şartnamesi (YİGŞ) Madde 29/4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ve bu nedenle gecikmelerin meydana gelmesi halinde, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağını düzenler...
Yüklenici, sözleşmesine göre iş yerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.
... davacının sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile ... yapılan yolun standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ...
...ihale tarihinin 21/01/2021, sözleşme tarihinin 26/07/2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş... ...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde...
karar verilmiştir. ” ifadeler ile ihalenin iptaline karar verilmiştir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte... ...birlikte, aranan şartları haiz araç ve iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın...