Yapılan incelemede, işe ilişkin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, yüklenicinin … ve … tarihlerinde... ...unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir…” hükmü yer almaktadır.

... gün ek cezalı süre daha verildiği, bu süre sonunda işin teslimi sağlanmadığından sözleşmenin feshedilerek dava konusu işlemle ... sebep olmaksızın mevzuat ve sözleşme dokümanına uygun olarak yerine getirmediği açık olduğundan ihalelerden 1 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Menderes Öğrenci... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” iş kaleminden olması, birim fiyatının...

İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde işe başlanacaktır.” 

... yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu ...

... uygulanmasının da malın zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir ifadeyle davacının zamanında sözleşmede ... dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna varılan davacı şirketin ilgili mevzuat ... reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. ...peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. ...peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.