... gün ek cezalı süre daha verildiği, bu süre sonunda işin teslimi sağlanmadığından sözleşmenin feshedilerek dava konusu işlemle ... sebep olmaksızın mevzuat ve sözleşme dokümanına uygun olarak yerine getirmediği açık olduğundan ihalelerden 1 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ...

Yapılan incelemede, işe ilişkin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, yüklenicinin … ve … tarihlerinde... ...unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir…” hükmü yer almaktadır.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Menderes Öğrenci... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” iş kaleminden olması, birim fiyatının...

... yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu ...

Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. ...peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. ...peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan  “Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü... Üretimi bitmiş (End of Life) cihazlar kesinlikle kullanılmayacaktır.” İfadesi yer almaktadır. ...idaresinin ve gerekse yüklenicinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır.

Mahkemece davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye...