İnşaat sigortalarında inşaat faaliyetlerinin başladığı tarihten geçici kabulün onaylanmasına kadar devam eden süre, inşaat süresini oluşturur. ...devresinde, inşaat all risks teminatlarına, anılan klozda belirtilen iki teminatın daha ilave edildiği anlamına gelir ki bu kabul şekli, anılan klozun amacıyla ve bakım devresinin...

İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programında ödeneklerin, uzatılan süre ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmektedir.

Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.”   Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin... Kesin teminat mektubunun süresi ../

...talimatı ile 15 nolu direk ile GDZ Elektrik AŞ.’nin arasına yapılan bu işin bedelinin ilave iş olarak tarafımıza ödenmesi, …” … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir. … Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...güvenlik talebinin yerine getirilmesi için davalı tarafından kolluk birimlerine ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı tarafından bakiye sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının teknik bilirkişiler tarafından tespit edildiği, gecikmenin davalı idareden kaynaklanmadığı...

Diğer palyeler için ilave bir ödeme yapılmayacaktır. Sondaj çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Tutanağa bağlanan zemin iyileştirme için yapılacak kazı derinliği kanal kazı derinliğine ilave edilecektir.

... 2, 2.3.1.3, 2.3.2.2, 2.3.2.5, 2.4.1.2 maddelerinde “…araçla ilgili gerekli olabilecek ilave görsel ve teknik bilgiler idare tarafından isteklilere verilebilecektir” hükmünün yer ... doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir.

...sözleşmenin 12.1 inci maddesinde yer alan “imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle gün bazında yapılması gereken iş tutarları...

...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi en başından beri yanıltmayı amaçlayan gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, müvekkili idare ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını...