... 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 ... verilerin müvekkili tarafından temin edilmesi nedeniyle yapılan ilave masrafların da davalıdan tahsilini istemişse de davacı tarafından teknik verilerin teminine yönelik yapılan masraflara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi ...

C-3) Teklif bedelin hesabında; 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ... Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında” 2014/6814 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu ... yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır ...

aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi (Kazık Bedeli Dahil)” , genel giderler , kontrollük aracı , yapım işlerinde denetim aracı

...sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını, bu nedenlerle davacının... Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. ...mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “ toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir...

...dokümanında ayrı ayrı belgeler olarak yer verildiği, buna ilaveten “birim fiyat tarifleri” başlıklı “word” dosyasına... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

...dokümanında ayrı ayrı belgeler olarak yer verildiği, buna ilaveten “birim fiyat tarifleri” başlıklı “word” dosyasına... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.