İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra, konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...nitelikli malzeme ile geri dolgu yapılması bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare...

...sözleşmesinde öngörülen, A3.4.2.011 poz nolu “palplanş imalatı yapılması” iş kalemine ilişkin birim fiyata ilave olarak, zemin özellikleri gerekçe gösterilerek yeni birim fiyat (Y.B.F.13- Ø 45 mm Çapında Her Boyda Ön Delgi Yapılması) yapılmak suretiyle ayrıca foraj bedeli ödenmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi...

...YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat farkının hesabında... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, …

...kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...2.4.1.2 maddelerinde “…araçla ilgili gerekli olabilecek ilave görsel ve teknik bilgiler idare tarafından isteklilere...

Hükümlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu işe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...subasman betonunu ihale öncesi tespit etme olanağı olmadığı, ilave makine ve kamyon desteği ile çift vardiya olmak üzere kırım...

...ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle verilmiştir. ...esası yönünden (aktarma ve likitle ilgili) ileri sürülen ilave gerekçeye karşılık olarak temyiz dilekçesinde sorumluların... TL) ödenmesi gereken toplam fatura bedelini (…