...iş kaleminin indirgenmiş sözleşme yılı fiyatının bulunması ve bu fiyat... ...maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde... Belediyesi tarafından 30.03.2022 tarihinde ihale edilen ve …..

...tarafından sözleşme süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 530 gün olan iş... ...Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale... ...00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her...

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 4735 sayılı Kanun'da idarenin sözleşmeyi... ...bendinde, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... ...karşıya kalmaması için yükleniciye fesih öncesinde yükümlülüğünü yerine... ...sözleşme bedelinin %0,05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası hesaplanacağı...

...sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...hakediş bedelinin tespit edilmesi ve daha önce ödenen hakediş tutarının çıkarılması... ...ve diğer idarelerdeki fiyatlar (2020 yılı Birim Fiyatları) ile özel pozlara...

...kg C-4 Patlayıcı Alım İşi ihalesini kazanan davacı şirketçe... ...tesis edildiği, sözleşme imzalanmadan önce oluşan durumlar için sözleşme... ...verilen kararda; davalı idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3...

...2013 tarih ve E:2010/507, K:2013/2416 sayılı kararın; uyuşmazlığa konu... ...bendinde, İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul... ...olmadığının anlaşıldığı, davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine...

...Kanunu’na göre 02/02/2012 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı...