bendde yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2).
idareden kaynaklanan nedenler - Arama Sonuçları
bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir.
...için, mücbir sebep oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, b) Taahhüdün...
...zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...
...zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...
Havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan döneminin sehven idari şartnamede dikkate alınmaması.
...için, mücbir sebep oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, b) Taahhüdün...
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
...dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
...zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...
...zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...