...sunması ve idaresince de zamanında onaylanması ve bu onaylı iş programına göre iş ve işlemlerin (gecikme ceza kesintisi ve fiyat farkı hesaplamaları dahil) yürütülmesi gerektiği, Bunun dışında, mevzuatında belirtilen mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan sebeplerle idaresince verilen bir süre uzatım ve/veya ödenek aktarma kararı olmaksızın...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. ...yapıldığı tarih) arasındaki gecikme cezasının eksik kesilmesinden kaynaklanan kamu zararı tutarı için tazmin hükmü verilmiştir...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince... Bu tarihler arasında gecikme olduğu ve sözleşme gereğince kararlaştırılan cezanın kesilebileceği açıktır.

Davacı yüklenici vekili, temyize konu davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede ... ıslah dilekçesi ile davada 10.000,00 TL olarak talep ettiği gecikme cezası olarak iş bedelinden kesilen tutarı 1.587.594,92 ...