...beton ve betonarme betonu bedellerinden ve kesin hak edişten kaynaklanan 10.000.000,00 TL alacağın tahsili istenmiş, fazla... ...tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline, fazla hakkın saklı tutulmasına, birleşen...

...ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği, verilen 144... ...gerektiği, zira sözleşmesine göre çalışılamayacak sürede işin idareden kaynaklı değil sözleşme kaynaklı durduğu, başka...

...değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin... ...Uygulama projeleri onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ancak sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi&quot... ...ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır...

...yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...zararı: kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...

...süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli... ...kesin teminatın alınmaması ve güncellenmemesi toplamından kaynaklanan kamu zararı tutarı tazmin hükmüne esas alınmıştır...

...bildirilmiş, akabinde … tarih ve … sayılı yazıyla davalı idareden yasaklama işlemi tesis edilmesi talep edilmiş, Ulaştırma... ...Covid-19 nedeniyle durdurulduğundan, üretim yapılamamasından kaynaklanan bu durumun mücbir sebep sayılarak sözleşmenin...

...mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün... ...sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir...