idarede veya diğer idarelerde kavramı, ihale sürecinde maliyet analizi ve fiyat belirleme aşamalarında önemli bir rol oynar. Bu kavram, bir iş kaleminin veya hizmetin, aynı veya benzerinin daha önce başka bir kamu…
Devamı idarede ve diğer idarelerde - Arama Sonuçları
Bir diğer tartışmalı husus ise, sözleşmenin... ...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle... Ödemeler ve Mali Yönetim 3.1. Yasal Çerçeve ve Temel Kavramlar 1.1.
...verilen süreler hariç, mücbir sebep ve/veya idareden kaynaklanan sebepler ile idare tarafından... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi...
ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve … Eğitim Org. ve Sos. ...olarak haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan, Kararname’nin 5’inci... ...Eğitim Hizmet Alımı İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan... ve Sos.
Hukuk Dairesi'nin 09/05/2019 tarihli ve 2017/2607 E., 2019/946 K. ...haksız sayılarak idarenin kamu zararı ve diğer tazminat talepleri mahkemelerce reddedilecektir... ...niciler İçin Çıkarımlar: Yükleniciler, idareden bir fesih ihtarı aldıklarında, bu ihtarın...
İdare, bu masrafları sadece fiilen gerçekleştiği ve belgelendiği takdirde öder. Diğer Masraflar: İşin niteliğine göre vize... ...formatta sunamazsa, o harcamayı yapmış olsa dahi idareden tahsil edemez.
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
...İnşaat Dairesi Başkanlığı) 07/04/2021 tarihli ve 7589 sayılı yazısından özetle; adı geçen... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin... Diğer taraftan, fiyat farkının hesaplanabilmesi...
...uygun teklifleri almak için bir dizi kural ve ilke belirlemiştir. ...belirli iş gruplarına ayırarak, bir işin hangi diğer işlerle benzer kabul edilebileceğini... ...edilemiyorsa, bu bilgiyi belgeyi düzenleyen idareden veya yükleniciden talep etmek gerekir...
...sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
...en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline, yargı gideri ve vekâlet... ...07.2010 tarihinde yer teslimi yaptığını, diğer itirazlar nedeniyle bu kez Kamu İhale... 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.
...Gerekçeleri ve Kurulun Nihai Kararı Kurul, diğer iddiaları da incelemiştir. Sürecin şeffaf ve öngörülebilir olması esastır.