...fotokopileri, araç şoförlerine ait listenin sözleşmeden önce idareye teslim edileceği aksi durumda cezai işlem uygulanacağının... ...kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı...

...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, görevli ve... ...tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı idare tarafından sözleşmeden kaynaklı olarak aleyhlerine... ...zamanında yapılmadığı takdirde belediye tarafından sözleşmeyi fesih yetkisi varken belediyenin sözleşmeyi feshetmediği, cezai...

Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanır.

...aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği, sözleşme şartlarına uygun olarak... KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin mevzuat hükümleri çerçevesinde... ...şirket ile akdettiği sözleşmeyi haksız olarak feshettiği, fesihten önce en az 10 gün süreli ihbarda bulunması gerektiği...

...yaptırıldığı, Bilirkişilerin Mahkemeye sundukları ve Mahkeme tarafından idareye bildirilen raporun sonuç kısmında; &quot... ...E.791528 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...ait sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “Fesih ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde; “Tasfiye...

...getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak yasaklama kararının... ...ve 31746 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. K:… sayılı kararda; Antalya Manavgat Devlet Hastanesi tarafından 20/08/2021 tarihinde gerçekleştirilen … ihale kayıt...