...ruhsatlar) veya proje revizyonları nedeniyle işin süresinin öngörülemeyen şekilde uzaması, yüklenicileri... ...ödemelerindeki gecikme ve iş artışı gibi idareden kaynaklı nedenlerle işin 538 gün uzamasını... ...Değildir, Süre Uzatımı Yeterlidir Yargıtay, davanın TBK 138 yönünden de geçersiz olduğuna...

...sözleşmelerinde, yüklenicinin temerrüdü veya idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine... ...daha sonra açılacak bir alacak veya tazminat davasında mahkeme tarafından değerlendirilir... ...Değerlendirmesi ve Bozma Gerekçesi Yargıtay, ilk derece mahkemesinin teminat iadesi talebini reddeden...

...yıllığına özel bir firmaya (davalı-karşı davacı) kiralamıştır. ...Yoksa Fiili Durumda da Yoktur İlk Derece Mahkemesi, BAM ve Yargıtay, firmanın (karşı... Eğer sözleşmede idareye böyle bir ödeme yükümlülüğü getirilmemişse...