İdare, işin geç bittiği gerekçesiyle yüklenicinin hakedişlerinden 44 günlük gecikme cezası kesmiştir.
gecikme kaynaklı tazminat - Arama Sonuçları
maddesinde kendi gecikmesi için öngörülen sözleşme bedelinin binde... ...öngörülen cezai şart oranını kıyasen idareye uygulayarak tazminat talep edip edemeyeceğini incelemektedir.
...verileceği öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda, idari şartname... ...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...
...ilişkin haklar saklı tutularak şimdilik 6.600,00 TL maddi tazminatın davalı yükleniciden tahsili istenmiş, 14.04.2013... nolu kararı) Gizli ayıplardan kaynaklı olarak eserin yıkılıp yeniden yapılması gerekiyorsa...
...yerinin karşılıklı anlaşma ile değiştirildiği, yaşanan gecikmeden dolayı idare tarafından 12/02/2021 tarihli olurla... ...tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye...
...yıl içinde ilgililerce mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklı olarak yargı kararıyla hüküm giyilmiş olmasının...
...öngörülmeyen yapım işinde mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımı verildiği takdirde revize iş programı... ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...
ifa imkansızlığı , manevi tazminat , Üretimi olmayan malzeme , yasaklılık
quot;Gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 25.
Bu gibi gecikmelerde süre, en az gecikilen süre kadar uzatılır.