İş yeri teslim tutanağı ile 17.6.2008 tarihinde teslim edilmiş, 25.06.2008 tarihinde fiilen işe başlanmıştır.

...664,23 $ alacak İKY 900 ve İKY 9000 idare için sağlanacak hizmetler kalemi kapsamında benimsenmiş ve taleple bağlı kalınarak bu alacak kalemi yönünden 548.330 $ fiili ödeme tarihindeki TL kuru üzerinden hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 27.

...tarih ve 243055 sayılı yazı ile hatalı-kusurlu işçilikten kaynaklanan eksiklik ve aksaklıkların on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlayarak, başlangıç tarihinden itibaren yirmi (20) gün içerisinde hazırlanan mahal ve pursantaj listesi doğrultusunda giderilerek bilgi verilmesinin istendiği, davacının ise 26...

tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “ gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

fiyat farkı , ihale tarihi fiyatı , Pn , resmi rayiç , sözleşme yılı fiyatı , uygulama ayı rayiç , Yeni birim fiyat

...keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği, 76 günlük süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 tarihinde … TL bedelle bitirildiği, İdare tarafından geriye kalan … TL’lik iş azalış tutarını karşılayacak şekilde “…ili nokta arızalarında ve acil yeni imalatlarında...

...düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012 tarihinde yapıldığını, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi nedeniyle işe fiilen 16.10.2012 tarihinde (35 gün geç) başlandığını, Sayıştay ilamında inşaat yasağı olan bu iki tarih (10.09.2012 - 16.10.2012) arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre...

...Hizmeti Alımına Ait Sözleşmenin 29.04.2016 tarihinde imzalandığı, sözleşme süresinin on iki ay olarak kararlaştırıldığı, davacının sözleşme gereğince fiilen 06.05.2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladığı, sözleşmenin taşıma işini yapacak araçların Fatih Sultan ...