...Hukuk Dairesinin 25.11.2020 tarih ve Esas No: 2014/65 Karar No:2020/3361 numaralı kararı) Her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini...

...değerlendirilerek sözleşmeyi bu nedenle feshettiğini, oysa bu sebebin yasa ve sözleşmede belirtilen mücbir sebep olarak ileri sürülmeyecek iddialar olduğunun anlaşılmasına göre, mahkemece verilen kabul kararı usul yasa ve dosya kapsamına uygun olmakla davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

...039;uncu maddesinde ihaleye katılımdaki yeterlik esaslarının açıkça belirtilmiş olduğu, dolayısıyla idarelerin ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerin neler olduğunu belirleme yetkisinin anılan Kanun çerçevesinde belirlendiği, ihale Teknik Şartname'sinin 8'inci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idarenin istediği belgeler...

Yapım İşine ait sözleşme ile, 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yurt inşaatı yapımı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 26. HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere; 1-Taraflar vekilinin istinaf başvurusunun esasa ilişkin sebepler incelenmeksizin usul yönünden KABULÜNE, 2-İstanbul 15.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme masrafları ile kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Dairesi'nin 31.03.2016 gün 2013/1113 Esas 2016/923 Karar sayılı ilamıyla onandığı anlaşılmıştır.

...açılmasını müteakip mahkemeye sunulan ve dava konusunu sadece yasaklama işleminin iptali istemiyle sınırlandıran dilekçenin esas hakkında karar verirken dikkate alınmaksızın, yasaklama işleminin iptali istemi yanında sözleşmenin feshi ve kesin teminatın irat kaydedilmesi işlemlerinin de hukuka uygun olup olmadığı hakkında hüküm tesis...