En. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi En. En. ...verme) tarihi ve saati: 29.12.2020 Saat: 10:00 ç) İhale komisyonunun toplantı... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık 10 aylık gecikmenin idare kusurundan... ...reddedilmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen... İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir.

...kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Güven. ...yetkilisinin onaylaması ile geçerlilik kazanacağı, ekonomik açıdan en avantajlı... (Kamu İhale Kurulunun 10.07.2024 tarih ve 2024/UH.II-893 nolu...

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Tekstil Nakliye ve Paz. ...2023 tarihli ve E-13983960-101.01.02[101.01.02]-38817 sayılı Kurum yazısı... ile alt yüklenici USAL Yapı Dek. 1) Süreler; …

...düşük teklifi veren istekli olan Monad Yazılım Bilg. ...sonucu alınan Kamu İhale Kurulu’nun 10.05.2023 tarih ve 2023/UH.I-734 sayılı... ihale komisyonu , ihale yetkilisi , ikinci en avantajlı teklif

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı... ...kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...039;nin 41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3. Hukuk Dairesinin 09.11.2017 tarih ve 2016/1074 E., 2017/2926 K.

...mahkemece davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, hüküm taraf... ...bitirilmemesi halinde kararlaştırılan günlük 500,00 TL tazminat, ifaya ekli... ...belirlendiği ek tutanağa göre, işin süresi; sözleşmenin imzalanması ve... ...davacıya ait nitelikleri sözleşmede yazılı binanın üç cephesinin alüminyum... ...alınan bilirkişi raporunda saptanan 10.946,55 TL eksik ve ayıplı iş bedeliyle...

...davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair... ...kararının, 4734 Sayılı Kanun'un 10. ...Kanunu olduğu, sözleşme öncesi ihale sürecine ilişkin verilmiş bir yasaklama... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

...kapsamında çalıştırılacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.  ...olduğu, bu ihalelerde teklif değerlendirme sürecinde Tebliğin personel çalıştırılmasına... ...personel), ihalenin 2’ncı kısmında ise (103 personel) çalıştırılmasının... ...dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü...

...Yapım İşine ait yıllara sariye dönüşen hak edişler için Gelir Vergisi Kanununun... ...malzemelerin boşaltıldığı gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı... ...veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü yer...