...için şimdilik 4.000,00 TL olmak üzere fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın 28.07.2008 tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin 17.

… Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. ...dokümanının bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi... TL*5 gün] =… ...bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını...

...tahsilini talep etmiş ve bu miktar üzerinden harç ödeyerek dava açmıştır... ...buna ilişkin bir tespit ve belge de ibraz edilmemiştir. ...olduğunun davacı tarafı verilerek süre ile açıklattırılması gerekir... ...isteminde bulunulabileceğine 24.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi... Hukuk Dairesinin 24.10.2019 tarih ve 15.

... yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17/11/2021 tarihli ... tutanağı düzenlenerek konunun idarenin 11/01/2022 tarihli ve 1910921sayılı yazısı ile Başkanlığımıza iletildiği, Görülmektedir ...

...arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz görüşünün... ...ağır geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre çatıda kalması sebebiyle mahal... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari uygulama projesinde... ...örtüler ile iki kat su yalıtım -15.270.1002:Elastomerik reçine esaslı sıvı... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının fazladan... cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri iş... ...tarihli ıslah dilekçesi ile davada 10.000,00 TL olarak talep ettiği gecikme... ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından...