...Patlayıcı Alım İşi ihalesini kazanan davacı şirketçe sözleşme... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...taahhütlü posta ile davacı şirkete 10 gün süre verilerek sözleşme imzalamaya...

...22/10/2021 tarih ve E-5975 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare... 15.340.1003: 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Sözleşmenin 34.1 ve 34.2’nci maddelerinde; “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

... 05/2012 tarihi itibarıyla 30 (otuz) gün cezalı ek süre verildiği ve bu sürenin ... Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yazıları ile davacıdan acil teslim edilmek üzere ... davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu ... acil olarak teslim edilmek üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun, 4735 sayılı Kanunun 10.

... yapıldığı, bu eksikliklerin giderilmesi için 10/03/2011 tarih ve … sayılı yazı ile davacı şirkete on gün süre verildiği ve aksi takdirde sözleşmenin ... feshedileceğinin bildirildiği, verilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmediğinin 14 ... Kanunun 20/a maddesi uyarınca sözleşmenin feshedildiği, …

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... ...katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde  “Aşağıda belirtilen... (5) İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez. ...Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

...KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...muayene, araçlara yapıştırılacak yazılar, logolar ve araç takip sistemi... ...bendine göre sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm... ...dolayısıyla söz konusu ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından...