...tarihinde elden teslim edilen sözleşmeye davet yazısı ile, en geç 10 gün içerisinde sözleşme imzalaması gerektiği bildirilmiş, davacının belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamaması üzerine Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılan ...

...tarihi olan 28/10/2021 tarihine eklendiği ve yeni iş bitim tarihinin 21/03/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin ise verilen 144 günlük süreye havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesi gerektiği, anlaşmazlığın da bu noktada ortaya çıktığı yazısı ve ekinde...

...22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... ...tarihinde giderildiği, arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır. ...arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı...

...151 gün olduğu, işe ait hazırlanan onaylı iş programında 2021 yılına ait harcanamayan %10’luk ödeneğin %0,0245’lik kısmının 2022 yılına, %9,9755’lik kısmının 2023 yılına aktarıldığı, 22/02/2022-15/04/2022 ile 15/11/2022-15/04/2023 tarihleri arasında kalan sürelerde ödenek konulmadığı ve iş programının yüklenici tarafından ihtirazı...

1) 657 sayılı ilamın 10. c) Genel salgın hastalık. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...tarihten itibaren 80 (seksen) takvim günüdür. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince; … ...olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi... ...ale konusu işin/alımın; a) Adı: Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Organizasyonu... ...istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki... Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: …

...bazı isteklilerin savunma vermemesi ve bazılarının ise savunmalarının idare... ...yapılmış istekliler tekliflerinin süresini uzatmadığını beyan ettiklerine... ...Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. ...alınarak açık ihale usulü ile 12.10.2023tarihinde gerçekleştirildiği...