... düzenlenmesinin gerekli olduğu, bu itibarla, birim fiyatların kapsamının nelerden oluştuğunun eksiksiz bir şekilde fiyatın tarifinde belirtilmesi gerektiği, İhale dokümanı ve diğer belgelerin ... sayılanların üstteki belgelere aykırılık taşımayacağı, taşıması halinde üstteki belgelerin hüküm icra edeceği, Hususu açıktır.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan sorumluların ve feri’i müdahilin açıklamalarının dinlenilmesi sonucunda; … İdare tarafından ise eksik gerçekleşen “Deneme İşletmesi”ne ilişkin … no’lu hakedişte toplam … TL olarak...

...idareye yazılı olarak bildirimde bulunulması ve yetkili merciler tarafından bu hâlin belgelendirilmesi şartlarının bir arada bulunması gerektiği, dava konusu olayda ise, davacı... 2023/240) Sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesine  gerekçe olarak sunulamayacağı.

... ve ihtar çekilmeden sözleşmenin feshedildiği ileri sürülmekte ise de, dosyada mevcut belgelere göre, malın teslim edildiği tarihte davacı şirketin yetkili elemanı ile muayene kabul ... işin mevzuatta öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin giderilmediği sabit olmakla davacı şirketin, taahhüdünü ihale dokümanı ve ...

II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi... ...geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin 2022 yılına aktarılması gerektiği değerlendirilmektedir. ...

...2010 tarihinde yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit edilmesi üzerine... ...getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını istediğine ilişkin bilgi veya belgenin dava dosyası kapsamında bulunmadığı, dolayısıyla Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmesi...

...Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: HUKUKİ DEĞERLENDİRME : İdare ve vergi... ...üzerine 09/03/2011 tarihli denetim raporunun düzenlendiği, bu raporda, bazı malzemelerin eksik olduğu, sanayi tipi kıyma makinesinin ve ikili fritözün çalışmadığı, Teknik...