...Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 24.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

2022/446592 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (01/07/2022 - 30/06/2024 Tarihleri Arası)” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

(Yüksek Fen Kurulunun 26.01.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı) İhale sürecinin uzun sürmesi ve buna bağlı olarak da sözleşmenin imzalandığı yıl içerisinde çalışılabilecek gün sayısının azalmasından bahisle sözleşme ile belirlenen ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da onaylı iş programının revize edilemeyeceği.

Belediyesinin yaklaşık maliyeti … TL olan … işi için ihaleye çıktığı, 15*30*70 ebatlarda beton bordür döşemesi işinin … TL ile yaklaşık maliyet içinde en yüksek iş kalemi olduğu, söz konusu iş kaleminin yaklaşık maliyeti birim fiyatı 19,64 TL olarak belirlenmesine karşın, yüklenici … Ltd.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca idarenin mal alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle kişiler tarafından idareye verilen ve belli parayı ihtiva eden kağıtlar üzerinden binde 9,48 nispetinde damga vergisi alınması gereklidir.

...olunabilecek azami gecikme bedeli tutarının 18.340,00 USD (ya da geçerli kur'a göre 32.254,00 TL) olduğu, her iki tarafında da gecikmede kusuru bulunduğu vakıasından hareketle, gecikme bedelinin davanın tarafları arasında %50 oranında paylaşılması gerektiği belirtilmiştir.

631 394 457,92 TL) olarak belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı, 28/10/2021 tarih ve 002 sayılı dilekçe ekinde İdaresine verdiği ve onaylanmayan iş programında, 2021 yılı ödeneğinin  %