maddesine göre sözleşme imzalanabilmesi için ihale sonucunun tebliğ tarihinden itibaren on (10) gün bekleme süresi bulunduğu, 42. ...alınabileceği hususunda fiyat araştırması, maliyet hesabı ve öngörülen kâr hesaplaması gibi çalışmalar bu süreler içerisinde yerine getirilebileceği gibi, ihale kapsamındaki araçlara...

2.4.Teklif veren isteklilerin çalışma alanını gezmiş görmüş ve araçların belirtilen çalışma süresince ortaya çıkacak giderlerini bu şartlara uygun tespit ederek teklif vermiş olduğu kabul edilir.

...belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı ifade edilmiştir...

...12954 sayılı yazısı ile, projelerin teslim edilmediği, söz konusu işin süresinin 12.12.2012 tarihinde dolduğu, gecikmeye mahal vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak davacının idare ile aralarında yapılan yazışmalara rağmen işin teslim edilmemesi...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci  maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.

...binanın 300 metre ileriye kaydırılarak projelerin revize edildiği, proje değişikliklerinin çalışmalara başlanmadan önce yükleniciye yaptırıldığı, revizyon çalışmalarının işin süresini etkilemediği, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya ilave işçilik gerektirmediği, yaptırılan proje bedelinin yükleniciye ödenip...

Hizmet Alım İşi” nde ihale dokümanında öngörülen sayıda personelin genel olarak ihale süresince çalıştırıldığı, saha çalışmaları sırasında görülen gerek dolayısıyla araç arkasında çalışacak personel sayısının artırılmasından ve yasal izinler, işten ayrılmalar gibi arızi...