...başlamanın davalı idarece geciktirildiği, termik santral devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye alma çalışmaları sırasında ayar problemi sonucu, kırıcı rotorun gövdeye çarptığı ve kırıcıda hasar oluştuğu, İdare'nin onayıyla kırıcıyı...

düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde  “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2. ...tehlikeye atmamak için idari ekip ve kanal açma makinalarımızla yapılmakta olan temizlik çalışmaları yetersiz kalmakta olup, yağmursuyu ve kanalizasyon alt yapılarımızın hizmet...

Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek...

Bahse konu işte; İdaresince Covid-19 salgın nedeniyle çalışmalarının durdurulmadığı ve bu dönemde salgının taahhüdün yerine getirilmesine... b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,

...hesaplanacağının belirtilmiş olması gerektiği, ayrıca aynı fıkranın a bendine göre sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına... ...ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, (a2) katsayısının haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını, (b1) katsayısının...

...olduğu, iş yeri teslimi ile ruhsat tarihi arasında geçen sürede çalışma yapılmasının mevzuatına uygun olmadığı, iş yeri tesliminde İdarenin işi durdurduğunu yükleniciye tebliğ etmesi gerektiği, bu durumun yükleniciye süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi...

9.4.Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 0 – 0 tarihleri arasındaki 0 (sıfır) gündür. a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.” ,