Söz konusu takip sorumluluğunun mali sorumluluk olmadığına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. ...inci maddesinde tüm alacakların takibinin yapılarak mevzuat kapsamında yapılması gereken işlemlerin eksiksiz ve zamanında... kamu zararı   miktarı bakımından temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların...

...süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. ...maddesi 4 üncü fıkrası  (f) bendi hükmüne göre yüklenici sorumluluğunda olduğu, YİGŞ’nin 24 üncü maddesi hükmüne... ...sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. ...işin cezalı çalışma sürelerine kalması durumunda kusur ve sorumluluğun yüklenicide olduğu, bu kapsamda sözleşmede öngörülen... ...programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu...

Söz konusu alımlar ise bu maddeler kapsamında yapılmamış olup doğrudan temin usulüyle yapılmıştır. ...bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır... ...danışmanlık yapmak… Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını...

...yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); ...protokollerin kanunlara aykırı olduğu varsayıldığında dahi sorumluluğun Belediye Meclisine ait olduğunu, Belediye Meclisi... ...5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir...

maddesi anlamında mülkiyet hakkı kapsamında mülk teşkil ettiği hususu tartışmasızdır. ...değişen durumlara göre yeniden belirlemek belediyelerin görevi ve sorumluluğundadır. Müdahalenin ölçülülüğünün değerlendirilmesi bakımından asıl önem taşıyan ölçüt orantılılıktır.