...değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma... ...idare tarafından, belediye hizmet binasının eser sözleşmesi kapsamında bedelsiz olarak yapılacağı iddia olunmakta ise de...

...bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması... ...yollarını ve ariyet ile depo yerlerini işin büyüklüğüne ve kapsamına bağlı olarak yükleniciye bedelsiz olarak teslim...

...birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.” Denilmektedir... ...maddesinin e bendinde yer alan araştırma geliştirme faaliyeti kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan...

Söz konusu takip sorumluluğunun mali sorumluluk olmadığına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. ...inci maddesinde tüm alacakların takibinin yapılarak mevzuat kapsamında yapılması gereken işlemlerin eksiksiz ve zamanında... kamu zararı   miktarı bakımından temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların...

...süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. ...maddesi 4 üncü fıkrası  (f) bendi hükmüne göre yüklenici sorumluluğunda olduğu, YİGŞ’nin 24 üncü maddesi hükmüne... ...sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. ...işin cezalı çalışma sürelerine kalması durumunda kusur ve sorumluluğun yüklenicide olduğu, bu kapsamda sözleşmede öngörülen... ...programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu...