...denilmiş, İdarece verilen cevapta ise; Cevap-12: Teklif sahibi, teknik şartnameler, jeolojik raporlar, yerinde yaptığı... ...teklif sahiplerinin   paçal   olarak hazırlayacakları varsayılacak bu poz kapsamında teklif fiyatına ek bir ödeme... Zira anılan kamu görevlileri   yeni birim fiyat ın yüklenici ile birlikte tespiti aşamasında   yeni birim fiyat...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...idarenin 16.11.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.11.2023 tarih ve 119016 sayı ile Kurum kayıtlarına...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...yapılmasına engel teşkil edeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır...

2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri... uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder.

Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...aykırı olduğu, bu çerçevede sözleşmenin uygulama aşamasında yükleniciye ihale dokümanında belirtilen Ocak ayına ait endeks... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.