... hariç 75.034,05-TL değerinde olduğunun ortaya konulduğu, söz konusu değerlendirme tutanağının davacıya tebliğ edilmesi ve sipariş verilen ürünlerin ihtarnamede verilen sürede teslim ... davacı tarafından kendisine ödemelerin yapılmadığı yönünde iddiada bulunulmakta ise de, sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin ...

...verilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, davacı şirket ile imzalanan söz konusu sözleşmede yer alan edimlerin yerine getirilmediği ve anılan hususların tamamının detaylı bir şekilde idare tarafından tutanak altına alındığı, davacının 4735 sayılı Kanun'un 25.

...şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye idare tarafından itiraz edilmediği, 02.11.2006 tarihinde  geçici kabulünün yapıldığı, buna ilişkin tutanakta işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığının ifade edildiği görülmüştür.

İdari şartname ve sözleşmenin yukarıya alınan hükümlerinden de anlaşılacağı üzere süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Tutulan tutanaklar neticesinde idari sözleşmedeki aykırılık halleri ve diğer maddeler göz önüne alınarak idari para cezası uygulanmış ve hakediş tutarından kesilmiştir.

maddesiyle eklenen dördüncü paragrafın birinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’nın 10. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 10. Anayasa’nın 35. Anayasa’nın 35.

Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2.