...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “( ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun...

...aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe... ...süresi içerisinde yapılmadığı hususunun, İçişleri Bakanlığı'nın talebi ile İstanbul... ...kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan...

A) Yüklenici ile alt yüklenici ... ...yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce... alt yüklenici , damga vergisi , yüklenici

...sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. giderler yükleniciye aittir. ...Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen...

...evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış... ...fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari... yükleniciye aittir” , ...haline getirilmiş bulunan bu yola herhangi bir alt temel, temel ve stabilize malzemesi serilmeden...

...için 4734 sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2... ...belirtilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 45 gün süre verilmiştir.

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi... Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez.

...fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması ve Raporlanması... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.