...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir... ...ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi... ...isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu... ...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...tarihinde sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün olarak öngörüldüğü... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim... ...uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...tarihli sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin... İşe ilişkin ...

İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “ 3.1. ...çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü... ...Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt belgesi ”nin yeterlilik unsuru olarak...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde...