...çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü... Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli 7.9.7.1. ...Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt belgesi”nin yeterlilik unsuru olarak...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı... ...talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ...

...için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır... ...yürütülmesi gereken geçici kabul işlemlerinin geçici kabul itibar tarihinin... ...Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde...

...tutarı kısmında “Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı: BIII... ...alındığında, söz konusu iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş...

...verilen özel aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının... ...olacak aykırılık hallerinin, bunlara ilişkin ceza oranlarının ve tekrarlanabilecek... ...şekilde yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin işe süresinde...

...yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.