akaryakıt gideri

akaryakıt gideri - Arama Sonuçları

01/11/2025

akaryakıt gideri, isteklilerin tekliflerinde dikkate almaları gereken önemli bir maliyet kalemidir. Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bu giderin nasıl hesaplanacağı ve tevsik edileceği belirlenmiştir.İstekliler, akaryakıt giderini hesaplarken Enerji Piyasası Düzenleme…

Devamı

Sözleşmenin mahkeme veya KİK kararı üzerine feshedilmesi halinde zarar talebi.

08/05/2024

...881,48 TL zararın en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline, yargı gideri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesini istemiştir.

~~akaryakıt~~

… Devamı

Sözleşmede “Fiyat Farkı Yok” Yazarken, İdare İşi Geciktirirse Fiyat Farkı Alınır mı?

Yaka Danışmanlık
02/11/2025

...durumda cezanın, sadece geçici kabulde tespit edilen eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden ve idarenin eksikleri tamamlamak için verdiği süreyi (25...

~~akaryakıt~~

… Devamı

Yapım İşlerinde Gecikme Cezası Kesilebilecek Süre

Selim Taşçı
29/03/2024

...sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi için, yapı denetim görevlisinin belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate...

~~akaryakıt~~

… Devamı

Sayıştay kararlarının niteliği

15/02/2024

...kapsamına ilişkin denetlenen kamu idaresi ile ortaya çıkan görüş farklılıklarının nasıl giderileceği hususu Sayıştay tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

~~akaryakıt~~

… Devamı

Yapım İşlerinde Gecikme Cezası Kesilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Selim Taşçı
27/03/2024

~~akaryakıt~~

… Devamı

Peyzaj düzenlemesi yapım işinde personel çalıştırılması.

16/06/2024

...kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını...

~~akaryakıt~~

… Devamı

İdari ve Teknik Şartnamedeki Maliyet Çelişkisi ve İhale İptali

Yaka Danışmanlık
31/10/2025

Bu tür temel bir maliyet çelişkisi, sonradan bir zeyilname veya açıklama ile giderilebilecek basit bir hata değildir.

~~akaryakıt~~

… Devamı

Yapılacak bina yerinin değiştirilmesi sebebiyle yüklenici tarafından düzenlenen proje bedelleri yükleniciye ödenmelidir.

13/05/2024

...değişikliği yapılan işte, yapılan proje değişikliğine bağlı olarak fazla işçilik ve giderin ödeneceği açıkça düzenlenmiş iken, ödenecek bu imalata ilişkin yükleniciye...

~~akaryakıt~~

… Devamı

Amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardım.

20/10/2024

Maddesinde; “Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak...

~~akaryakıt~~

… Devamı

İhale Dokümanında Öngörülenden Daha Az Personel Sayısına Yer Veren Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Yaka Danışmanlık
01/11/2025

İsteklinin bu 3 kişilik maliyeti hiç hesaba katmaması, toplam işçilik giderini ve dolayısıyla toplam teklif maliyetini olması gerekenden önemli ölçüde düşük...

~~akaryakıt~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

akaryakıt gideri - Arama Sonuçları