tarihli ve … sayılı Ek İlamın …’üncü maddesinde olduğu gibi, … Dairesinin 15.12.2022 tarih ve 10879 sayılı kararı) 5018... 4735 sayılı Kanunun “Danışmanlık... sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. Sorumluluk yönünden inceleme: … ” Denilmektedir.

maddesi hükümlerince işlem yapılacağının bildirildiği ... davacı şirket tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar ... işlemlerinin başlatılması sonucunda, 4735 sayılı Kanun’un 25.

...tamamlatıldığı tarihlerin değil, tasfiye onay tarihinin alınmasına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 14/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

.Yapım İşi” nde; Yükleniciye süre uzatımı verilemeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 13/10/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. Hükümleri yer almaktadır. Onarım ve Güçlendirme İşi” nde, inşaat ruhsatında gecikme, .. ...yapıldığı ancak yapı ruhsatının 18/06/2020 tarihinde alınması sebebiyle arada...

.2016 tarihinde süresi bitecek olan... ...Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71'inci maddesinde çerçevesinde kamu zararından... San. ...halinde kesin teminat ve ek kesin teminat, 4735 sayılı Kanunun 13'üncü... sayılı İlamın 1'inci maddesinde, .. San. Harcama Yetkilisi (Yapı İşl. Bşk. San. yüklenimindeki ... San.

...için gerekli olan sıva imalatının sözleşme bedeline dahil olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ve Ek 2 nci maddelerine istinaden, 24/03/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.