...değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de, 4735 sayılı Kanun'un 10. ...kabul edilebilir nitelikte olmadığı; bu durumda, davacı şirketin sözleşme hükümlerine... ...E:2010/2551, K:2011/942 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname

fıkrası uyarınca temyiz isteminin reddine karar verilmiştir. maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50.

… tarafından … tarihinde ….’ ...yerine getirilmesini geciktiremez” hükmü ile, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun... ...idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. tarafından, …

...Kanununa göre 13/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa... ...uygulama projesi A-A ve B-B kesitlerinde; “Y.25.004/05 - Grenli Dış cephe boyası yapılması...  imalatlarının yer aldığı, Poz Tariflerinde  (İmalat Yapım Koşulları) “

...Başkanlığı’nın 26/08/2020 tarihli ve E.48164 sayı, 25/12/2020 tarihli ve E.73004 sayı ile 11/01/2021... ...uzatım kararı ile 3 gün olmak üzere toplamda 21 gün süre uzatımı verildiği, verilen... İfadeleri yer almaktadır. ...kesilmesi gerektiğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun...

...yerine getirmemesi nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle... ...E:2014/300, K:2014/1345 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu...

Dava; davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...E:2009/554, K:2011/479 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı