11 madde - Arama Sonuçları
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” kenar başlıklı 6 ncı maddesi: “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 11.12.2019 tarih ve 47031 sayılı kararı) Komisyon üyesinin ihaleye katılmaması nedeniyle...
130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... Söz konusu işe ilişkin Sözleşmenin “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “18.1. TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir.
maddesi ile sözleşmenin 16.3. maddesinin 1. ...ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114 sayılı yazıyla sözleşmenin 16.
İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.
(Sayıştay 1.Dairesinin 10.11.2022 tarih ve 10875 sayılı kararı) İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım... Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan hükmünde; “(
maddesindeki dürüstlük kuralı ve Borçlar Kanunu'ndaki icazet (onay) kavramlarının bu duruma nasıl uygulandığını göstermektedir. ...şu çelişkiye dikkat çekti: Davacı alt yüklenicinin, davasının temelini oluşturan 11.04.2017 tarihli Taşeron Sözleşmesini de aynı kişi (..
Dairesi'nin 11.04.2025 tarihli ve 973 sayılı Kararı (İlam No: 73, Madde: 49) ,
4.12) maddesine dayandırarak, palplanş yerine çok daha pahalı olan fore kazık veya jet grout gibi alternatif iksa yöntemleri talep etmiştir. Ön delgi, palplanş imalatının bir yardımcı imalatıdır ve A3.4.2.011 pozu fiyatına dahildir.
Sözleşmenin 7 ve idari şartnamenin 25 inci maddelerinde söz konusu iş kapsamında 127 vasıflı, 116 adet çöp kamyonu arkası çalışan ve 232 vasıfsız olmak üzere en az 475 personel çalıştırılacağı, bunların iş başında bulundurulacağı...
130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir.