...kömürlerle ilgili okul müdürlerinden gelen şikâyetler üzerine kömürlerden... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin HMK'nın 360 ıncı...

...sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları... ...başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin... ...idarece cezalı olsa da verilen süre uzatımına rağmen işin bitirilmediği...

...sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat farklarının... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak...

...alınamayacağı, işte meydana gelen gecikmenin diğer idarelerden... nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak... ...sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat...

...ödenmesinden dolayı alınması lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere... bütçe içi işletme , damga vergisi , resmi daire ...ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde...

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin... ...olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme...