...davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...unutulmuş olan bu durumun dikkate alınarak değerlendirilme... ...sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900... ...ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu... ...sözleşme tasarısı-diğer hususlarda tariflenen...

...bulunmadığı, aylık ödenek revizyonunun... İş programı ve ödenek dilimi”   ...ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına... ...süre uzatım ve ödenek aktarma kararına göre... ...90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden...

...işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında... ...bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... ...de idare tarafından dikkate alınır.” hükmü... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...sürenin ne kadar olduğu hususlarının İdaresince... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde... ...sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara... ...menin (işe başlama ve işin bitiş tarihi... Mahkemece bu hususlar nazara alınmadan...

...Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi... ...resmi tatil günleri dikkate alındığından... ...mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...