Süre Uzatımı Nedenleri ve Şartları Sözleşme süresinin uzatılması için iki temel sebep kategorisi bulunur: mücbir sebepler ve idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
süre uzatımı nedenleri - Arama Sonuçları
… Devamı
...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının...
Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına...
Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse, bu durumun nedenleri de belirtilmeli ve durum netlik kazandıktan sonra ayrı bir yazı ile süre uzatımı talebi yapılmalıdır.
...bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…
...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun... quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...
Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.
İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “( (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.
29 şartları oluşmadan ödenek yetersizliği gibi geçersiz bir gerekçeyle süre uzatımı verilemez. Verilen süre uzatımı hukuksuz olduğundan, 1.
...idareden kaynaklı veya mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verilen hallerde, yükleniciye fiyat farkı verilmesi... artırımlı fiyat farkı , süre uzatımı , süre uzatımında fiyat farkı , yüklenici lehine olan fiyat farkı