...aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz.” hükmü... İşyeri teslimi nedir ve nasıl yapılır? ...imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için... İşyeri teslimi ne zaman yapılır?

Giriş: Sözleşme İmzalandı, Peki İş Ne Zaman Başlıyor? ...fiilen başlayamadığı için süre uzatımı talep etme hakkına sahip olur... Bu süre, yer teslim tutanağının imzalandığı gün başlar. ...u iş programı, hangi imalatın ne zaman yapılacağını gösterir ve onaylana...

...koşuluna ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulun 19.10.2021 tarih ve E. ... Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, (Değişik... Süre uzatımı hariç işin süresinde tamamlanmamış olması gerekir. ...2004 sayılı kararında da, hakediş zamanında ödenmemiş ise gecikme cezası...

...#039;dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu... ...bahsi geçen yazıda, davacıya işin zamanında bitirilmesi yönünde uyarılarda... ...sözleşmenin idare tarafından feshine (ve devamında yasaklama kararına... ...anlaşılmıştır. Olayın Arka Planı: Süre Uzatımı Sonrası Gelen Fesih Milas Orman...

İdarenin ödemeyi geciktirmesi, temerrüde düşmesine neden olur. Süre Uzatımı Talep Etme Hakkı: Mücbir... Sözleşmenin özünde, her zaman kamu kaynaklarının etkin kullanımı... ...üstlendiği işi belirlenen kalite, süre ve bedel çerçevesinde tamamlama...

İdarenin fesih kararını  aldığı tarihin bir önemi bulunmamaktadır. gecikilen süre , gecikme cezası , İhtar süresi Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu... Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, (Değişik...