2- Mevcut durum (rölöve) ve mimari uygulama projesinde gösterilmeyen söküm imalatlarını yüklenicinin teklifine yansıtmasının mümkün olduğu, sözleşme bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, ..

...olmamak üzere istekliler tarafından belirleneceği, İdari Şartname’de belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin 18.04.2024 tarihinde dolduğu, idare tarafından teklif geçerlilik süresi uzatım talebi işlemi gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. 

...olmayıp kamu zararına sebep olan Süre uzatım teklif varakası (Ek-4) ve Genel Müdürlük Makamı oluru ile süre uzatım komisyon kararında (Ek-5) hiçbir şekilde imzasının bulunmadığını, Sonuç olarak, amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirdiğini, kamu zararına sebebiyet veren süre uzatım komisyon kararı yazılı olarak tebliğ edildikten...

...teklif cetvelinde adet olarak tanımlandığı, işe ait birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartnameler dikkate alındığında, ön projelerin uygulama projesine dönüştürülmesi aşamasında geçen sürenin, sözleşmede belirtilen süre içerisinde yer aldığı görüldüğünden, bu hususta süre uzatımı verilemeyeceği, ayrıca uygulama projesinde, ön projeye...

...sanat kurallarına uygun olduğunu, yani teklif verirken işin fen ve sanat kurallarına uygun nasıl yapılacağını bilmesi gerektiği, bahse konu işi kullanıma hazır halde sözleşmenin 9 uncu maddesindeki süre içerisinde geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu ve işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilemeyeceği, …

...yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

imzasıyla 16.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde süre uzatım kararı verilmiştir. Bu arada 26.12.2018 tarihinde müşavir firma tekrar kabule teklif yazısı yazmıştır. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

...yapı denetim görevlisi (Ek-1)’de yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili makama gönderir. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

... sürede harcayıp harcayamayacaklarını göz önünde bulundurarak tekliflerini vermeleri gerektiği, dolayısı ile sözleşmenin 11 ... tespit edilmesiyle en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş ...

...verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir.; & sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ... sayılı işlemi yönünden, davacı şirketin süre uzatım talebi üzerine 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.