Geri vermenin kapsamının tayinde de kıyasen, nedensiz zenginleşme kuralları uygulanır ( Y.Engin Selimoğlu, Eser sözleşmesi, 2. ... ... damga vergisi, teminat için komisyon, sözleşme bedeli ve kamu ihale katılım payı ... raporu da gözetilerek, dava tarihine kadar faiz hesaplamak suretiyle toplam 65 ...

... kaynaklı malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle davalı idareden süre uzatımı talep ... kabule hazır hale getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin ...

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar... ... ...de dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası...

... tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet istatistik Enstitüsünce yayımlanan ... alıkonulan tutarın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra ... ... Sözleşme devirlerinin zorunlu halden dolayı yapılabileceği ifade edilmekte, ancak, zorunlu halin ne olduğuna yönelik...

...sözleşme yapılmadığından akdi ilişkinin kurulmadığını, bu nedenle de sözleşmenin haklı ya da haksız feshinden söz edilemeyeceğini, bu... ... adli yargı , idari yargı , sözleşme imzalanana kadar

Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş ... onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine ...