... tarihinde de davalı idarece sözleşmenin feshedildiği, davacı ... ve normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil etmediği, Covid ... anlaşıldığından, davacı şirketin ve şirketin sermayesinin yarısından fazlasına ... ... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi

... gönderilmesi gereken ihtarnameler, sözleşmeye uygun olarak tebliğ edilmediğinden ... davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki talebin ... birleşen davanın reddine karar verilmiştir. ... ... bildirim yapmak suretiyle sözleşmenin feshi yoluna gitmesinin anılan hükümlere aykırılık teşkil ettiğinden usulüne ... başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.

... maddedeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf ... şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından da ... ... ... sistemleri ve araç içini ve dışını görebilen kamera sistemlerinin ... düzenlendiği ihtilafsız olup, bu sözleşmeye göre işin 01.03 ... bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin 26. ... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26.

...fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ... Aynı sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde; “… ... Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi...

... halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken delil ... a aykırı sözleşmenin ve/veya sözleşmenin ilgili maddesinin, kesin ... ... ...ilave hükümler (özellikle sözleşmenin diğer maddelerine aykırı) ekleme yetkisi verilmediğinden bu tip hükümler mevzuata aykırılık teşkil etmektedir...

... imzalanmaması talebinde bulunduğu ve iddiasını destekler herhangi bir belge sunamadığı, sözleşmenin imzalanması hâlinde ifa ... anılan ihaleye ilişkin olarak sözleşmeye davet yazısının tebliğ ... dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ... ... ...beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine yönelik düzenlemenin lehe kanun uygulaması...