... şirketlerin 11.12.2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme kapsamında ... kaybının da ödenmesi gerektiğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve hakları ... bedelinin 1.000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14.08 ... ... CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ihale kapsamında &quot ... istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine karar verildiğini, bu nedenlerle davanın reddini talep etmiştir ...

...delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. ... ...işlemlerini yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini, haksız fesih nedeniyle yoksun kalınan kâr kaybı zararını talep etmiş, 12.09.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini arttırarak...

...davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır... ... ...yoluyla davalı idarece telafi edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin... ... ...idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında... ... quot;Gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 25.

fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından... ... iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davalı iş sahibince yapılan haksız feshin iptâli, haklı nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine ilişkindir.

Kaldı ki nakdi bedelli sözleşmelerde, tek yanlı irade beyanının karşı yana ulaşmasıyla sözleşmenin feshi mümkündür. ... SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının...

... süresi içinde sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde özetle; Mezkur kararda ve ... asgari ücrette meydana gelen artış ile sözleşmenin yürütülmesinden beklenen ekonomik ... ... ...kuralına aykırılık teşkil edeceği iddia edilerek mahkemeden sözleşmenin mevcut olağanüstü şartlara göre uyarlanması ya da sözleşmenin feshi/sözleşmeden dönme talep edilmesinin mümkün olduğunu, yine bu noktada... ... Açıklanan nedenlerle, HMK m.