... uğradıklarını, söz konusu zarar miktarı ticari defter ve kayıtlar ... rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse bile ... 000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14 ... ... ... feshedilmişse de, bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı ... kaldığı kârın ödenmesi gerekir.

...davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne... ... ... sözleşmeye göre işyerinde bulunması gereken makine parkı ... hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin feshedildiğini belirterek ... ... ...eksik ve kusurlarının bulunduğu, sözleşmenin feshinde ortak kusurlu hareket ettiklerinin kabulü gerekir. ... Sözleşmenin feshi sürecinde, sözleşmeye ... olamayacağı, gecikme sebepli cezai şartın istenilemeyeceği ...

...bedelinden düşülmek suretiyle bulunması gerektiği belirtilmiştir... ... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde... ... ...durumda mahkemece, davalı iş sahibinden sözleşmenin feshinden sonra 4735 sayılı Kamu İhale... ... Sözleşmenin idarece haksız feshi ... bir kaçınılan kazanç miktarının takdir ve hesaplanan bedelden düşülmesi gerekir.

...geçici 4.madde hükmü gereği sözleşmenin feshi talebinde bulunmasının TMK 2. ... ... düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı ... fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı ... ... Bu durumda, sözleşmenin feshedilip tasfiye ... uygun olarak kullanması gerekir.

...yenisiyle değiştirmesi gerekirken bu yükümlülüğü... ... ...gerektiği, diğer bir anlatımla, sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği... ... İdarenin sözleşmenin feshinde haksız olduğu adli yargıda...