...Süre Uzatımı ve Yeni Fiyatlar Eğer iş, İdarenin kusuru nedeniyle (yer tesliminin gecikmesi, proje değişikliği vb.) uzamışsa ve normal süresi içinde bitirilememişse; Yüklenici, İdarenin geciktirdiği dönemde...
sözleşmeden sonra yer teslimi süresi - Arama Sonuçları
...dilekçelerinden özetle; sözleşme imzalandıktan sonra işin idare kaynaklı sebeplerden... ... İdaresince gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin yer tesliminin 15/01/2020 tarihinde yapıldığı, 13/03/2020 tarihinde işe...
... bendinde F=An x B x (Pn-1) formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n ... çarpılması sonucu bulunan tutar (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında ... ... ...uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanacağı hükme bağlanmıştır...
... maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve ... değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları ...
...direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: KARAR: Dava, davalının ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği...
İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ... hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte ... ... ...şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş olup, başvuru süresi sona erdikten sonra şikâyete konu edildiği anlaşılan bahse konu iddianın...
...altında, yüklenicinin işi sözleşme hükümlerine uygun veya süresi içerisinde yerine getirmemesi durumu olarak karşımıza çıkmakta olup, bu... ... Oysa yüklenici firma (yangından 10 gün sonra, 20 günlük başvuru süresi içinde) 26.11.2018 tarihinde (Üniversite tarafından...
Bu nedenle, ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme aşamasında, ihale dokümanında yer alan hükümlerin (işin tanımı, süresi, teknik özellikleri, ödeme şartları, cezai şartlar vb...
...ve Emredici Hükümler 4735 sayılı Kanun, sözleşme imzalandıktan sonra işin yapılma veya teslim yeri ile süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve ödeme şartları haricinde, sözleşme hükümlerinde değişiklik...
... b3 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan ... gerektiği, ihale dokümanında, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında ... hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına ...