Sonuç Yer teslimi sözleşmeden kaç gün sonra yapılır? sorusunun net cevabı, her ihalenin kendi sözleşme tasarısında gizlidir.
sözleşmede yer teslimi - Arama Sonuçları
… Devamı
Eğer idare, işin yapılacağı yerlerin tesliminde gecikirse ve bu gecikme işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini engellerse, sözleşmede belirtilen iş süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin süresine eklenir.
Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükümleri... ... fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi
gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.” hükmüne göre yer tesliminin kaç gün içinde yapılacağının sözleşmede belirlenmesi gerekir.
... maddesine dayalı olarak verdiği, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede, birim fiyat sözleşmelerde olduğu gibi ödemelerin birim ... listesinde hafriyat nakli ile ilgili herhangi bir belirtmenin yer almadığı gerekçesi ile hafriyat nakil bedelinin ayrıca ödenmesini talep etmesinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ruhuna ve mevzuatına uygun düşmeyeceği ...
Sonuç olarak taraflar arasındaki sözleşmede de işin yapılacağı alanın yüklenicinin kusuru... ... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı
Fiilen yer tesliminin İdareden kaynaklanan sebeplerle geç yapılması ve bu durumun yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı gerçekleşmesi sonucu verilen süre uzatımı mevzuata uygundur.
İdarenin, sözleşmede belirtilen süre içinde yer teslimini yapmaması, yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan bir gecikme durumudur. ... İşin Süresi Kavramı ve Doğru Hesaplanması İhale dokümanında ve sözleşmede işin süresi net olarak belirtilir (örn: Yer tesliminden itibaren 400 takvim günüdür).
Davalı belediye, sözleşmeden itibaren 204 gün yer teslimini geciktirmiş ve belediye hesaplarına haciz gelmesi nedeniyle yüklenicinin hakedişlerini 7 ay gibi sürelerle gecikmeli ödemiştir.
...iş kaleminin sözleşmede yer alan hüküm gereğince yerli üretim yapan firmalardan yaptırılması zorunluluğu göz önünde bulundurulduğunda, yapımından vazgeçilmesi durumunda da rayiçlerinin, yüklenici ile birlikte yerli üretim... ... anahtar teslimi götürü bedel , iş eksilişi , Yeni birim fiyat , yerli malı , yerli üretim , yigş