Bu hükümlere göre, idare tarafından mücbir sebepler gerekçe gösterilerek sözleşmenin fesh edilebilmesi için, işin süresinin uzatılması dahil diğer imkanlar kullanıldığında dahi işin yürütülmesi imkanının kalmaması, mücbir sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi...

...imzalanması için öngörülen 10 günlük sürenin 22/07/2013 tarihinde dolduğu ve davacının süresi içinde gereken belgeleri sunmadığı, yasal süre geçtikten sonra sözleşme imzalanmasının Kamu İhale Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği, davacının sözleşme yapma iradesini ortaya koymasının kanun koyucunun öngördüğü yasal süreyi değiştiremeyeceği...

...kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dikkate alındığında, işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, ayrıca kesin teminat mektubunun iadesinin gerekeceği sonucuna varılmıştır...

Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. Bu yönde sözleşmenin feshinin sözleşmeye aykırı olarak feshinin gerçekleştiği yönündeki mahkeme karar ve gerekçesinde de bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

İstinaf Yoluna Başvuranlar İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi

tarafından üstlenilen işin sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı hususunun, İçişleri Bakanlığı'nın talebi ile İstanbul Valiliği bünyesinde teşekkül ettirilen teknik komisyonca düzenlenen 03.12.2012 tarihli raporla tespit edilmiş olup, F1 İnş.

...olarak ödenemediği, dolayısıyla yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunduğu açık olmakla birlikte Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olarak teminat mektubunun geçerlilik süresinin sona erdiği ve firmanın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının Üniversite bütçesinden ödendiği anlaşılmaktadır...